АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 г. № 643

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,
VIII-Й МИКРОРАЙОН, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
УЛ. ИМ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА И УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 28.05.2013 № 889-па)

В соответствии со ст. 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 05.11.2009 № 11/1-09-4 "Об утверждении Положения о развитии застроенных территорий в городском округе "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2012 № 2593 "О развитии застроенных территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" (вместе с "Перечнем застроенных территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" в границах элементов планировочной структуры или их частей, подлежащих развитию"), постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 30.09.2009 № 1794 "Об утверждении методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в городском округе "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Администрации города Южно-Сахалинска в лице структурного подразделения Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска (Юрин Г.Т.):
2.1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская, общей площадью 30767 кв. м, открытого по составу участников и форме подачи заявок.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская в размере 97562 (девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек без НДС.
2.3. Установить сумму задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены) в размере 19512 (девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей 58 копеек.
2.4. Установить шаг аукциона (1% от начальной цены) в размере 975 (девятьсот семьдесят пять) рублей 63 копейки.
2.5. Заключить на основании протокола о результатах аукциона договор о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская.
2.6. Осуществить учет и контроль за правильностью, полнотой и своевременностью осуществления платежей по договору.
3. Утвердить проект договора о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по градостроительству Г.Т.Юрина.

Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 17.04.2013 № 643
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 28.05.2013 № 889-па)

ДОГОВОР
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,
VIII-Й МИКРОРАЙОН, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
УЛ. ИМ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА И УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ

г. Южно-Сахалинск
"____" ____________ 20___ г.

Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, в лице временно исполняющего обязанности начальника департамента Юрина Геннадия Трифоновича, действующего на основании Положения о Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 611/38-12-4 и распоряжения администрации города Южно-Сахалинска "О возложении обязанностей начальника ДАГИЗ города Южно-Сахалинска" от 10.01.2012, именуемый в дальнейшем "Департамент", с одной стороны и ____________________________________ в лице ______________________, действующего на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем "Застройщик", совместно именуемые "Стороны", на основании протокола о ___________________________ от _____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская, площадью 30766,96 кв. м, в отношении которой принято постановление администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2012 № 2593 "О развитии застроенных территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск".
1.2. Проект границ застроенной территории содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Перечень адресов жилых домов, подлежащих сносу Застройщиком, расположенных (на дату заключения настоящего Договора) в границах застроенной территории, развитие которой является предметом настоящего Договора, указан в приложении № 2 к настоящему Договору.
1.4. Перечень адресов жилых домов, подлежащих сносу Департаментом, расположенных (на дату заключения настоящего Договора) в границах застроенной территории, развитие которой является предметом настоящего Договора, указан в Приложении № 3.
1.5. План-график выполнения обязательств Сторон настоящего Договора указан в Приложении № 4 и содержит сроки выполнения работ.

2. Цена права на заключение договора

2.1. Цена права на заключение настоящего Договора о развитии застроенной территории составляет (______________ ______________________) рублей с учетом оплаченного задатка для участия в аукционе ________ (______________) рублей без учета НДС.
НДС составляет 0 (ноль) рублей.
2.2. Оплата цены права на заключение настоящего Договора осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона с учетом оплаченного задатка для участия в аукционе путем перечисления денежных средств Застройщиком на следующие реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской обл. г. Южно-Сахалинск,
р/с 40101810900000010000, БИК 046401001, ИНН 6501053780, КПП 650101001
Получатель: УФК по Сахалинской области (ФУ администрации г. Южно-Сахалинска
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска л/с 02613001060/04613000760)
КБК 90511705040040090180.
2.3. В случае расторжения настоящего Договора по вине Застройщика, суммы, выплаченные Застройщиком в качестве оплаты цены права на заключение Договора не возвращаются.
2.4. В случае расторжения настоящего Договора по вине Департамента, суммы, выплаченные Застройщиком в качестве оплаты цены права на заключение Договора возвращаются Застройщику по решению Арбитражного суда Сахалинской области.

3. Обязанности и права Сторон

3.1. Застройщик обязуется:
3.1.1. Уплатить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1, в качестве оплаты права на заключение настоящего Договора в установленный в п. 2.2 Договора срок.
3.1.2. Подготовить своими силами и за свой счет или с привлечением других лиц проект планировки застроенной территории, определенной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, включая проект (план) межевания этой территории, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования, в срок, установленный в приложении № 4 к настоящему Договору. Проект планировки застроенной территории должен быть подготовлен с учетом того, что общая площадь вводимого на застраиваемой территории в эксплуатацию жилья должна быть не менее 35 и не более 55 тыс. кв. м общей площади жилья.
3.1.3. Создать либо приобрести, а также передать безвозмездно в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, отвечающие требованиям по сейсмоусилению, не признанные аварийными или непригодными для проживания, необходимые для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на территории, определенной под развитие, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору. Передача жилых помещений в муниципальную собственность оформляется отдельными договорами.
Созданные (приобретенные) и передаваемые жилые помещения для переселения нанимателей должны отвечать нормам предоставления жилья, действующим в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск", а также соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь: чистовую отделку, электрическую или газовую плиту, сантехническое, электротехническое и другое оборудование.
3.1.4. В срок, указанный в приложении № 4 к настоящему договору, уплатить выкупную цену за изымаемые у собственников помещения на основании решения администрации города Южно-Сахалинска или с согласия собственников в те же сроки предоставить им равноценные помещения на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск".
3.1.5. После выполнения обязательств, определенных пунктами 3.1.2 - 3.1.4 и приложением № 4 к настоящему Договору, обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области с заявлением о предоставлении земельного участка, в границах застроенной территории, без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду в целях строительства.
3.1.6. За свой счет обеспечить подготовку землеустроительной документации для государственного кадастрового учета сформированных земельных участков, в том числе земельных участков в составе территорий общего пользования (в случае их образования в границах застроенной территории), а также государственный кадастровый учет сформированных земельных участков.
3.1.7. Осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в сроки, указанные в п. 8 приложения № 4 к настоящему договору, в том числе осуществить строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения застроенной территории.
3.1.8. Заключить с ресурсоснабжающими организациями публичные договоры на подключение построенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технической инфраструктуры в соответствии с техническими условиями подключения объектов капитального строительства в границах застроенной территории.
3.1.9. Осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной инфраструктуры, указанных в пункте 3.1.7 настоящего Договора, и в течение 4-х месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" вместе с документами, необходимыми для регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, в том числе документами, подтверждающими факт создания объектов.
3.1.10. Не использовать освободившиеся помещения на объекте в коммерческих, других целях, кроме целей по реализации настоящего Договора.
3.1.11. Предоставлять Департаменту по запросу информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий настоящего Договора, в том числе сроков исполнения обязательств Застройщика в соответствии с планом-графиком, содержащимся в приложении № 4 к настоящему Договору.
3.1.12. Обеспечить финансирование работ по технической инвентаризации и изготовлению кадастровых паспортов зданий и квартир.
3.2. Застройщик вправе:
3.2.1. Запрашивать у Департамента информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий настоящего Договора, в том числе сроков исполнения обязательств;
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Департаментом обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.2 настоящего Договора.
3.3. Департамент обязуется:
3.3.1. В течение 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в многоквартирных домах, расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
3.3.2. Организовать утверждение документации по планировке застроенной территории, определенной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, включая проект (план) межевания этой территории, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.
3.3.3. Предоставить информацию о предоставлении технических условий или информацию о плате за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры.
3.3.4. Выдать разрешение на строительство объектов капитального строительства в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.
3.3.5. Выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, определенных в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
3.3.6. Предоставлять Застройщику по его запросу информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий настоящего Договора, в том числе сроков исполнения обязательств Департамента в соответствии с планом-графиком, содержащимся в приложении № 4 к настоящему Договору.
3.3.7. Не осуществлять приватизацию жилых помещений, а также изменений договоров найма жилых площадей и вселения граждан для постоянного проживания на жилую площадь в объектах, расположенных в границах застроенной территории.
3.3.8. В целях содействия в реализации мероприятий по развитию застроенных территорий за счет бюджетных средств:
создать или приобрести в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору;
уплатить выкупную цену за изымаемые у собственников помещения на основании решения администрации города Южно-Сахалинска или с их согласия в те же сроки предоставить им равноценные помещения на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору.
3.4. Департамент вправе:
3.4.1. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий настоящего Договора, в том числе сроков исполнения обязательств;
3.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошедших по вине Застройщика.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор подлежит заключению в течение 5-ти дней с момента полной оплаты Застройщиком цены права на заключение настоящего Договора о развитии застроенной территории.
4.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4.3. Договор действует в течение срока реализации Договора до полного исполнения Сторонами обязательств, но не более пяти лет с момента его заключения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
5.2. В случае нарушений одной из Сторон сроков, предусмотренных приложением № 4 к настоящему Договору, за исключением сроков перечисления денежных средств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, другая Сторона вправе взыскать со Стороны, допустившей нарушение сроков, неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательства от цены на право заключения настоящего Договора за каждый день просрочки;
5.3. В случае нарушения Застройщиком сроков перечисления денежных средств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, Застройщик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. В случае просрочки оплаты более 30 дней, Департамент вправе требовать расторжения настоящего Договора.

6. Порядок прекращения и расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по одному из следующих оснований:
6.1.1. По соглашению Сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении Договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
6.1.2. По инициативе Департамента:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- в случае банкротства (ликвидации) Застройщика;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.
6.1.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Департаментом обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора;
- в иных случаях, установленных федеральным законом.
6.1.4. При расторжении настоящего Договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
6.2. Сторона инициатор расторжения настоящего Договора направляет другой Стороне настоящего Договора уведомление о начале процедуры расторжения договора с указанием причины расторжения. При отсутствии возражений или неполучении ответа в указанный в уведомлении срок либо по истечении 30 дней с момента уведомления, если срок для ответа не установлен, договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными.
6.3. В случае расторжения настоящего Договора, Департамент уведомляет Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области о необходимости принятия мер по прекращению прав Застройщика на предоставленные под строительство земельные участки в границах застроенной территории.
6.4. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, понесенных Застройщиком на выполнение Договора по работам, принятым по актам приема-передачи, при расторжении настоящего Договора) данный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области.

7. Форс-мажор, иные непредвиденные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии и т.д.), иных событий, не подлежащих разумному контролю Сторон, на время действия этих обстоятельств и их последствий, если эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли или влияют на исполнение настоящего Договора.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 20-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные;
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, непосредственно влияющие на исполнение настоящего Договора, действуют более шести месяцев, Сторона, для которой невозможно в этой связи исполнение настоящего Договора, вправе отказаться от продолжения настоящего Договора без уплаты неустоек (пени), приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной;
7.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства;
7.4. В случаях, когда по не зависящим от Сторон обстоятельствам, связанным с нежеланием правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах застроенной территории, определенной в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, распорядиться ими в пользу Застройщика, когда такие обстоятельства приводят к невозможности (по экономическим, планировочным, техническим и другим основаниям) для Сторон выполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, Стороны по взаимной договоренности могут заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, определив условия, при которых с учетом сложившихся обстоятельств выполнение обязательств по настоящему Договору становится возможным для Сторон.

8. Заключительные положения

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области;
8.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и иных реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам, счетам, иным реквизитам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств по настоящему Договору;
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу;
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 - "Проект границ застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, VIII-й микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская, площадью 30766,96 кв. м".
Приложение № 2 - "Перечень домов и жилых помещений, расположенных в границах застроенной территории, которые будут сноситься, а проживающие в них граждане переселяться и получать жилые помещения (выкупную стоимость) за счет Застройщика".
Приложение № 3 - "Перечень домов и жилых помещений, расположенных в границах застроенной территории, которые будут сноситься, а проживающие в них граждане переселяться и получать жилые помещения (выкупную стоимость) за счет Департамента".
Приложение № 4 - "План-график выполнения обязательств Сторон настоящего Договора".

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

9.1. Департамент: адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, д. 32, ИНН 6501053780, тел.: (4242) 46-44-00, банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской обл. г. Южно-Сахалинск, р/с 40101810900000010000, БИК 046401001, ИНН 6501053780, КПП 650101001 Получатель: УФК по Сахалинской области (ФУ администрации г. Южно-Сахалинска ДАГИЗ города Южно-Сахалинска л/с 02613001060/04613000760).
9.2. Застройщик: адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. ________________, д. ____, ИНН __________________, тел.: ___________________, факс: ______________, банковские реквизиты: _______________________, р/с _______________________, к/с _________________________, БИК __________________, КПП _________________.

Подписи Сторон

Департамент: Застройщик:

Временно исполняющий обязанности Должность
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
_______________________ Г.Т.Юрин _____________________________
М.П. М.П.





Приложение № 1
к договору
№ ____ от ___.___ 201__ г.
о развитии застроенной территории

ПРОЕКТ
ГРАНИЦ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,
VIII-Й МИКРОРАЙОН, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
УЛ. ИМ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА И УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,
ПЛОЩАДЬЮ 30766,96 КВ. М

Рисунок не приводится.

Временно исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
Г.Т.Юрин





Приложение № 2
к договору
№ ____ от ___.___ 201__ г.
о развитии застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ СНОСИТЬСЯ,
А ПРОЖИВАЮЩИЕ В НИХ ГРАЖДАНЕ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ И ПОЛУЧАТЬ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ВЫКУПНУЮ СТОИМОСТЬ) ЗА СЧЕТ ЗАСТРОЙЩИКА


№ Адрес Площадь, Вид Минимальная
п/п кв. м собственности потребность
жилых помещений,
необходимых для
расселения граждан

Улица Дом № Кол-во Пло- Комнат
кв. квар- щадь, не
тир, кв. м менее
ед.


1. им. Космонавта 17/в 1 38,10 муниципальная 1 38,10 2
Поповича

2. им. Космонавта 17/в 1 38,00 муниципальная 1 38,00 2
Поповича

3. им. Космонавта 17/в 2 49,70 муниципальная 1 49,70 3
Поповича

4. им. Космонавта 17/в 3 39,60 муниципальная 1 39,60 2
Поповича

5. им. Космонавта 17/в 4 38,50 частная 1 38,50 2
Поповича

6. им. Космонавта 17/в 6 49,90 муниципальная 1 49,90 3
Поповича

7. им. Космонавта 17/в 7 39,20 частная 1 39,20 2
Поповича

8. им. Космонавта 17/в 8 38,00 муниципальная 1 38,00 2
Поповича

Итого 331,00 331,00

9. им. Космонавта 19/г 1 38,80 частная 1 38,80 2
Поповича

10. им. Космонавта 19/г 2 50,90 частная 1 50,90 3
Поповича

11. им. Космонавта 19/г 3 39,90 частная 1 39,90 2
Поповича

12. им. Космонавта 19/г 4 38,90 частная 1 38,90 2
Поповича

13. им. Космонавта 19/г 5 38,60 муниципальная 1 38,60 2
Поповича

14. им. Космонавта 19/г 6 50,50 частная 1 50,50 3
Поповича

15. им. Космонавта 19/г 7 40,10 частная 1 40,10 2
Поповича

16. им. Космонавта 19/г 8 39,40 частная 1 39,40 2
Поповича

Итого 337,10 337,10

17. им. Космонавта 19/д 1 38,90 частная 1 38,90 2
Поповича

18. им. Космонавта 19/д 2 50,80 частная 1 50,80 3
Поповича

19. им. Космонавта 19/д 3 39,90 частная 1 39,90 2
Поповича

20. им. Космонавта 19/д 4 38,90 муниципальная 1 38,90 2
Поповича

21. им. Космонавта 19/д 5 38,90 частная 1 38,90 2
Поповича

22. им. Космонавта 19/д 6 49,90 муниципальная 1 49,90 3
Поповича

23. им. Космонавта 19/д 7 39,70 частная 1 39,70 2
Поповича

24. им. Космонавта 19/д 8 38,90 муниципальная 1 38,90 2
Поповича

Итого 335,90 335,90

25. им. Космонавта 19/е 1 37,60 частная 1 37,60 2
Поповича

26. им. Космонавта 19/е 2 48,60 частная 1 48,60 3
Поповича

27. им. Космонавта 19/е 3 38,50 частная 1 38,50 2
Поповича

28. им. Космонавта 19/е 4 37,60 муниципальная 1 37,60 2
Поповича

29. им. Космонавта 19/е 5 37,50 муниципальная 1 37,50 2
Поповича

30. им. Космонавта 19/е 6 49,10 муниципальная 1 49,10 3
Поповича

31. им. Космонавта 19/е 7 39,10 частная 1 39,10 2
Поповича

32. им. Космонавта 19/е 8 37,80 частная 1 37,80 2
Поповича

Итого 325,80 325,80

33. им. Космонавта 21/б 1 38,40 частная 1 38,40 2
Поповича

34. им. Космонавта 21/б 2 51,70 муниципальная 1 51,70 3
Поповича

35. им. Космонавта 21/б 3 39,80 частная 1 39,80 2
Поповича

36. им. Космонавта 21/б 4 38,20 частная 1 38,20 2
Поповича

37. им. Космонавта 21/б 5 39,00 муниципальная 1 39,00 2
Поповича

38. им. Космонавта 21/б 6 50,20 муниципальная 1 50,20 3
Поповича

39. им. Космонавта 21/б 7 39,50 частная 1 39,50 2
Поповича

40. им. Космонавта 21/б 8 38,20 муниципальная 1 38,20 2
Поповича

Итого 335,00 335,00

41. им. Космонавта 24 1 47,10 муниципальная 1 47,10 2
Поповича

42. им. Космонавта 24 2 48,20 муниципальная 1 48,20 2
Поповича

43. им. Космонавта 24 3 61,90 муниципальная 1 61,90 3
Поповича

44. им. Космонавта 24 4 45,90 частная 1 45,90 2
Поповича

45. им. Космонавта 24 5 45,70 частная 1 45,70 2
Поповича

46. им. Космонавта 24 6 47,20 частная 1 47,20 2
Поповича

47. им. Космонавта 24 7 60,50 частная 1 60,50 3
Поповича

48. им. Космонавта 24 8 46,60 муниципальная 1 46,60 2
Поповича

Итого 403,10 403,10

49. им. Космонавта 26 1 45,50 частная 1 45,50 2
Поповича

50. им. Космонавта 26 2 48,20 частная 1 48,20 2
Поповича

51. им. Космонавта 26 3 21,40 частная 1 21,40 1
Поповича

52. им. Космонавта 26 3 40,00 частная 1 40,00 2
Поповича

53. им. Космонавта 26 4 46,60 муниципальная 1 46,60 2
Поповича

54. им. Космонавта 26 5 46,80 муниципальная 1 46,80 2
Поповича

55. им. Космонавта 26 6 46,80 частная 1 46,80 2
Поповича

56. им. Космонавта 26 7 61,20 частная 1 61,20 3
Поповича

57. им. Космонавта 26 8 46,60 муниципальная 1 46,60 2
Поповича

Итого 403,10 403,10

58. им. Космонавта 28 1 47,20 муниципальная 1 47,20 2
Поповича

59. им. Космонавта 28 2 48,20 муниципальная 1 48,20 2
Поповича

60. им. Космонавта 28 3 61,70 муниципальная 1 61,70 3
Поповича

61. им. Космонавта 28 4 46,80 частная 1 46,80 2
Поповича

62. им. Космонавта 28 5 46,40 частная 1 46,40 2
Поповича

63. им. Космонавта 28 6 47,40 частная 1 47,40 2
Поповича

64. им. Космонавта 28 7 62,30 частная 1 62,30 3
Поповича

65. им. Космонавта 28 8 45,70 муниципальная 1 45,70 2
Поповича

Итого 405,70 405,70

66. проспект 26/а 1 19,30 частная 1 19,30 1
Победы

67. проспект 26/а 1 19,30 частная 1 19,30 1
Победы

68. проспект 26/а 2 40,10 муниципальная 1 40,10 2
Победы

69. проспект 26/а 3 25,30 муниципальная 1 25,30 1
Победы

70. проспект 26/а 3 25,30 муниципальная 1 25,30 1
Победы

71. проспект 26/а 4 39,10 частная 1 39,10 1
Победы

72. проспект 26/а 5 39,10 муниципальная 1 39,10 1
Победы

73. проспект 26/а 6 40,60 муниципальная 1 40,60 2
Победы

74. проспект 26/а 7 49,70 муниципальная 1 49,70 2
Победы

75. проспект 26/а 8 39,20 частная 1 39,20 1
Победы

76. проспект 26/а 9 40,10 частная 1 40,10 1
Победы

77. проспект 26/а 10 50,40 частная 1 50,40 2
Победы

78. проспект 26/а 11 39,80 муниципальная 1 39,80 2
Победы

79. проспект 26/а 12 38,80 частная 1 38,80 2
Победы

80. проспект 26/а 13 38,70 частная 1 38,70 1
Победы

81. проспект 26/а 14 51,10 частная 1 51,10 2
Победы

82. проспект 26/а 15 40,00 частная 1 40,00 2
Победы

83. проспект 26/а 16 38,80 частная 1 38,80 2
Победы

Итого 674,70 674,70

84. проспект 28/а 1 39,30 муниципальная 1 39,30 2
Победы

85. проспект 28/а 2 40,80 частная 1 40,80 2
Победы

86. проспект 28/а 3 51,50 муниципальная 1 51,50 3
Победы

87. проспект 28/а 4 40,00 частная 1 40,00 1
Победы

88. проспект 28/а 5 39,70 муниципальная 1 39,70 2
Победы

89. проспект 28/а 6 40,90 частная 1 40,90 2
Победы

90. проспект 28/а 7 26,00 муниципальная 1 26,00 1
Победы

91. проспект 28/а 7 25,70 муниципальная 1 25,70 1
Победы

92. проспект 28/а 8 40,10 муниципальная 1 40,10 1
Победы

93. проспект 28/а 9 39,30 муниципальная 1 39,30 1
Победы

94. проспект 28/а 10 50,90 муниципальная 1 50,90 2
Победы

95. проспект 28/а 11 40,70 муниципальная 1 40,70 2
Победы

96. проспект 28/а 12 39,40 частная 1 39,40 2
Победы

97. проспект 28/а 13 39,60 частная 1 39,60 1
Победы

98. проспект 28/а 14 51,40 частная 1 51,40 2
Победы

99. проспект 28/а 15 40,50 частная 1 40,50 2
Победы

100. проспект 28/а 16 39,70 частная 1 39,70 2
Победы

Итого 685,50 685,50

Всего 4236,90 4236,90


Департамент: Застройщик:

Временно исполняющий обязанности Должность
начальника ДАГИЗ
города Южно-Сахалинска
_______________________ Г.Т.Юрин _______________________ ФИО
М.П. М.П.





Приложение № 3
к договору
№ ____ от ___.___ 201__ г.
о развитии застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ СНОСИТЬСЯ,
А ПРОЖИВАЮЩИЕ В НИХ ГРАЖДАНЕ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ И ПОЛУЧАТЬ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ВЫКУПНУЮ СТОИМОСТЬ) ЗА СЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 28.05.2013 № 889-па)


№ Адрес Площадь, Вид Минимальная
п/п кв. м собственности потребность жилых
помещений,
необходимых для
расселения граждан

Улица Дом № Кол-во Пло- Комнат
кв. квар- щадь, не
тир, кв. м менее
ед.


1. Комсомольская 187 1 38,40 частная 1 38,40 2

2. Комсомольская 187 2 50,20 частная 1 50,20 3

3. Комсомольская 187 3 39,50 частная 1 39,50 2

4. Комсомольская 187 4 38,50 муниципальная 1 38,50 2

5. Комсомольская 187 5 39,00 частная 1 39,00 2

6. Комсомольская 187 6 50,30 частная 1 50,30 3

7. Комсомольская 187 7 40,60 частная 1 40,60 2

8. Комсомольская 187 8 38,50 частная 1 38,50 2

Итого 335,00 335,00

9. Комсомольская 187/а 1 37,80 частная 1 37,80 2

10. Комсомольская 187/а 2 51,60 муниципальная 1 51,60 3

11. Комсомольская 187/а 3 40,30 частная 1 40,30 2

12. Комсомольская 187/а 4 39,10 муниципальная 1 39,10 2

13. Комсомольская 187/а 5 39,20 частная 1 39,20 2

14. Комсомольская 187/а 6 52,00 частная 1 52,00 3

15. Комсомольская 187/а 7 40,50 частная 1 40,50 2

16. Комсомольская 187/а 8 39,20 частная 1 39,20 2

Итого 339,70 339,70

17. Комсомольская 189 1 38,70 муниципальная 1 38,70 2

18. Комсомольская 189 2 50,20 муниципальная 1 50,20 3

19. Комсомольская 189 3 39,90 муниципальная 1 39,90 2

20. Комсомольская 189 4 38,80 частная 1 38,80 2

21. Комсомольская 189 5 38,70 частная 1 38,70 2

22. Комсомольская 189 6 50,20 частная 1 50,20 3

23. Комсомольская 189 7 39,30 муниципальная 1 39,30 2

24. Комсомольская 189 8 38,80 муниципальная 1 38,80 2

Итого 334,60 334,60

25. Комсомольская 189/а 1 38,20 муниципальная 1 38,20 2

26. Комсомольская 189/а 2 40,70 частная 1 40,70 2

27. Комсомольская 189/а 3 51,40 частная 1 51,40 3

28. Комсомольская 189/а 4 38,90 частная 1 38,90 2

29. Комсомольская 189/а 5 38,80 частная 1 38,80 2

30. Комсомольская 189/а 6 40,90 муниципальная 1 40,90 2

31. Комсомольская 189/а 7 51,10 частная 1 51,10 3

32. Комсомольская 189/а 8 39,00 частная 1 39,00 2

Итого 339,00 339,00

33. им. Космонавта 21/а 1 38,90 частная 1 38,90 2
Поповича

34. им. Космонавта 21/а 2 50,20 частная 1 50,20 3
Поповича

35. им. Космонавта 21/а 3 39,30 частная 1 39,30 2
Поповича

36. им. Космонавта 21/а 4 39,10 муниципальная 1 39,10 2
Поповича

37. им. Космонавта 21/а 5 38,80 частная 1 38,80 2
Поповича

38. им. Космонавта 21/а 6 49,90 частная 1 49,90 3
Поповича

39. им. Космонавта 21/а 7 39,80 муниципальная 1 39,80 2
Поповича

40. им. Космонавта 21/а 8 38,70 муниципальная 1 38,70 2
Поповича

Итого 334,70 334,70

41. им. Космонавта 21/в 1 38,30 частная 1 38,30 2
Поповича

42. им. Космонавта 21/в 2 39,40 муниципальная 1 39,40 2
Поповича

43. им. Космонавта 21/в 3 50,20 частная 1 50,20 3
Поповича

44. им. Космонавта 21/в 4 38,20 частная 1 38,20 2
Поповича

45. им. Космонавта 21/в 5 37,80 муниципальная 1 37,80 2
Поповича

46. им. Космонавта 21/в 6 39,50 муниципальная 1 39,50 2
Поповича

47. им. Космонавта 21/в 7 49,00 муниципальная 1 49,00 3
Поповича

48. им. Космонавта 21/в 8 37,70 муниципальная 1 37,70 2
Поповича

Итого 330,10 330,10

49. им. Космонавта 23/а 1 38,10 муниципальная 1 38,10 2
Поповича

50. им. Космонавта 23/а 2 38,00 муниципальная 1 38,00 2
Поповича

51. им. Космонавта 23/а 3 49,40 муниципальная 1 49,40 3
Поповича

52. им. Космонавта 23/а 4 38,30 частная 1 38,30 2
Поповича

53. им. Космонавта 23/а 5 38,60 муниципальная 1 38,60 2
Поповича

54. им. Космонавта 23/а 6 40,30 муниципальная 1 40,30 2
Поповича

55. им. Космонавта 23/а 7 51,20 частная 1 51,20 3
Поповича

56. им. Космонавта 23/а 8 38,60 частная 1 38,60 2
Поповича

Итого 332,50 332,50

57. им. Космонавта 23/б 1 38,10 муниципальная 1 38,10 2
Поповича

58. им. Космонавта 23/б 2 50,10 муниципальная 1 50,10 3
Поповича

59. им. Космонавта 23/б 3 39,40 муниципальная 1 39,40 2
Поповича

60. им. Космонавта 23/б 4 37,60 частная 1 37,60 2
Поповича

61. им. Космонавта 23/б 5 38,20 частная 1 38,20 2
Поповича

62. им. Космонавта 23/б 6 49,70 муниципальная 1 49,70 3
Поповича

63. им. Космонавта 23/б 7 39,70 муниципальная 1 39,70 2
Поповича

64. им. Космонавта 23/б 8 38,80 муниципальная 1 38,80 2
Поповича

Итого 331,60 331,60

65. им. Космонавта 25/а 1 38,90 частная 1 38,90 2
Поповича

66. им. Космонавта 25/а 2 51,10 частная 1 51,10 3
Поповича

67. им. Космонавта 25/а 3 39,00 частная 1 39,00 2
Поповича

68. им. Космонавта 25/а 4 39,00 муниципальная 1 39,00 2
Поповича

69. им. Космонавта 25/а 5 38,50 муниципальная 1 38,50 2
Поповича

70. им. Космонавта 25/а 6 50,00 частная 1 50,00 3
Поповича

71. им. Космонавта 25/а 7 39,20 частная 1 39,20 2
Поповича

72. им. Космонавта 25/а 8 38,00 муниципальная 1 38,00 2
Поповича

Итого 333,70 333,70

73. им. Космонавта 25/б 1 38,70 муниципальная 1 38,70 2
Поповича

74. им. Космонавта 25/б 2 50,10 муниципальная 1 50,10 3
Поповича

75. им. Космонавта 25/б 3 39,80 частная 1 39,80 2
Поповича

76. им. Космонавта 25/б 4 37,70 частная 1 37,70 2
Поповича

77. им. Космонавта 25/б 5 37,70 частная 1 37,70 2
Поповича

78. им. Космонавта 25/б 6 50,30 частная 1 50,30 3
Поповича

79. им. Космонавта 25/б 7 39,30 частная 1 39,30 2
Поповича

80. им. Космонавта 25/б 8 38,10 частная 1 38,10 2
Поповича

Итого 331,70 331,70

81. им. Космонавта 27/а 1 38,20 частная 1 38,20 2
Поповича

82. им. Космонавта 27/а 2 50,40 частная 1 50,40 3
Поповича

83. им. Космонавта 27/а 3 39,40 частная 1 39,40 2
Поповича

84. им. Космонавта 27/а 4 38,40 частная 1 38,40 2
Поповича

85. им. Космонавта 27/а 5 38,10 частная 1 38,10 2
Поповича

86. им. Космонавта 27/а 6 49,80 частная 1 49,80 3
Поповича

87. им. Космонавта 27/а 7 39,60 муниципальная 1 39,60 2
Поповича

88. им. Космонавта 27/а 8 38,30 частная 1 38,30 2
Поповича

Итого 332,20 332,20

Всего 3674,80 3674,80


Департамент: Застройщик:

Временно исполняющий обязанности Должность
начальника ДАГИЗ
города Южно-Сахалинска
_______________________ Г.Т.Юрин _______________________ ФИО
М.П. М.П.





Приложение № 4
к договору
№ ____ от ___.___ 201__ г.
о развитии застроенной территории

ПЛАН-ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА


№ Наименование выполнения обязательств Исполнитель Сроки
п/п выполнения


1. Подготовка проекта планировки застроенной Застройщик не более
территории и проекта (плана) межевания 60 дней
этой территории. Предоставление проекта с момента
планировки застроенной территории заключения
и проекта (плана) межевания этой настоящего
территории в Департамент Договора

2. Утверждение документации по планировке Департамент в течение
застроенной территории 60 дней
с момента
получения от
Застройщика

3. Создать (приобрести) и передать Застройщик
в муниципальную собственность
благоустроенные жилые помещения,
необходимые для предоставления гражданам,
выселяемым из жилых помещений,
расположенных в границах застроенной
территории, в следующие сроки:

3.1. жилые помещения, указанные в строках 41, Застройщик не более 1080
42, 43, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 65 дней
Перечня домов и жилых помещений, с момента
расположенных в границах застроенной заключения
территории, которые будут сноситься, настоящего
а проживающие в них граждане переселяться Договора
и получать жилые помещения (выкупную
стоимость) за счет Застройщика

3.2. жилые помещения, указанные в строках 34, Застройщик не более 1440
37, 38, 40, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 20, 22, дней
24, 28, 29, 30 Перечня домов и жилых с момента
помещений, расположенных в границах заключения
застроенной территории, которые будут настоящего
сноситься, а проживающие в них граждане Договора
переселяться и получать жилые помещения
(выкупную стоимость) за счет Застройщика

3.3. жилые помещения, указанные в строках 68, Застройщик не более 1800
69, 70, 72, 73, 74, 78, 84, 86, 88, 90, дней
91, 92, 93, 94, 95 Перечня домов и жилых с момента
помещений, расположенных в границах заключения
застроенной территории, которые будут настоящего
сноситься, а проживающие в них граждане Договора
переселяться и получать жилые помещения
(выкупную стоимость) за счет Застройщика

4. На основании решения администрации города Застройщик
Южно-Сахалинска уплатить выкупную цену
или с согласия собственников предоставить
им равноценные помещения на территории
муниципального образования "Городской
округ "Город Южно-Сахалинск" за изымаемые
жилые помещения в следующие сроки:

4.1. за жилые помещения, указанные в Застройщик не более 1080
строках 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, дней
55, 56, 61, 62, 63, 64 Перечня домов и с момента
жилых помещений, расположенных в границах заключения
застроенной территории, которые будут настоящего
сноситься, а проживающие в них граждане Договора
переселяться и получать жилые помещения
(выкупную стоимость) за счет Застройщика

4.2. жилые помещения, указанные в строках 5, 7, Застройщик не более 1440
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, дней
23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 39 Перечня с момента
домов и жилых помещений, расположенных заключения
в границах застроенной территории, которые настоящего
будут сноситься, а проживающие в них Договора
граждане переселяться и получать жилые
помещения (выкупную стоимость) за счет
Застройщика

4.3. жилые помещения, указанные в строках 66, Застройщик не более 1800
67, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, дней
85, 87, 89, 96, 97, 98, 99, 100 Перечня с момента
домов и жилых помещений, расположенных заключения
в границах застроенной территории, которые настоящего
будут сноситься, а проживающие в них Договора
граждане переселяться и получать жилые
помещения (выкупную стоимость) за счет
Застройщика

5. Построить или приобрести благоустроенные Департамент
жилые помещения, необходимые
для предоставления гражданам, выселяемым
из жилых помещений, или уплатить выкупную
стоимость собственникам жилых помещений,
расположенных в границах застроенной
территории, в следующие сроки:

5.1. жилые помещения, указанные в строках Департамент не более 720
с 1 по 32 Перечня домов и жилых помещений, дней с даты
расположенных в границах застроенной исполнения
территории, которые будут сноситься, Застройщиком
а проживающие в них граждане переселяться обязательств
и получать жилые помещения (выкупную по пункту 2
стоимость) за счет Департамента Приложения
№ 4
к настоящему
Договору

5.2. жилые помещения, указанные в строках Департамент не более 900
с 65 по 88 Перечня домов и жилых дней с даты
помещений, расположенных в границах исполнения
застроенной территории, которые будут Застройщиком
сноситься, а проживающие в них граждане обязательств,
переселяться и получать жилые помещения указанных
(выкупную стоимость) за счет Департамента в пункте 2
Приложения
№ 4
к настоящему
Договору

5.3. жилые помещения, указанные в строках Департамент не более 1080
с 33 по 64 Перечня домов и жилых дней
помещений, расположенных в границах с даты
застроенной территории, которые будут исполнения
сноситься, а проживающие в них граждане Застройщиком
переселяться и получать жилые помещения обязательств,
(выкупную стоимость) за счет Департамента указанных
в пункте 2
Приложения
№ 4
к настоящему
Договору

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
5. На основании представленного Застройщиком Департамент в течение
проекта (плана) межевания земельного 30 дней
участка подготовка проекта решения с момента
уполномоченного органа о предоставлении обращения
в соответствии с п. 2.1 ст. 30 Земельного Застройщика
кодекса РФ Застройщику бесплатно в аренду,
на основании его заявления, без проведения
торгов, земельного участка для обеспечения
государственного кадастрового учета
сформированного земельного участка

6. На основании государственного кадастрового Департамент в течение
учета сформированного земельного участка 30 дней
Застройщиком, предоставление бесплатно с момента
в собственность или в аренду, на основании обращения
его заявления, без проведения торгов, Застройщика
земельного участка для строительства

7. Предоставление информации от организаций, Департамент в течение
осуществляющих эксплуатацию инженерных 30 дней
сетей, о технических условиях с момента
или информации о плате за подключение обращения
объектов капитального строительства к Застройщика
сетям инженерно-технического обеспечения

8. Подготовка проектно-сметной документации Застройщик
и осуществление строительства
на застроенной территории в соответствии
с утвержденным проектом планировки.
Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья
в следующие сроки:

8.1. не менее 15 тыс. кв. м жилья Застройщик в течение
1080 дней
с момента
заключения
настоящего
Договора

8.2. не менее 45 тыс. кв. м жилья Застройщик в течение
2160 дней
с момента
заключения
настоящего
Договора

9. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию Департамент 10 дней
объектов капитального строительства с момента
обращения
Застройщика


Департамент: Застройщик:

Временно исполняющий обязанности Должность
начальника ДАГИЗ
города Южно-Сахалинска
_______________________ Г.Т.Юрин ________________________ ФИО
М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------